Contraloría - Dictamen N° 84152 2016

Dictamen 84152 de 2016. Dirección de Bienestar de Carabineros. No procede cobro de multas por atraso si el contratista no está en mora al término del contrato. Se debe hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento según DTO 250/2004.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, y don Luis Villalón Poblete, en representación de don Sidney Villalón Zamorano.
• Materia: Improcedencia cobro de multas por atraso en ejecución de convenio si el contratista no está en mora.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Cumplimiento del dictamen Nº 41.506, de 2016, de la Contraloría General de la República, respecto al reclamo por la resolución exenta Nº 373, de 2015, que dispuso el término del contrato de provisión e instalación de muebles de cocina y el cobro de multas.
• Hechos relevantes: La CGR analizó el reclamo contra la resolución exenta Nº 373, de 2015, que puso término al contrato e impuso multas. El dictamen 41.506/2016 instruyó verificar si el contratista podía acceder a las viviendas para cumplir el convenio.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 72, inciso primero, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia del cobro de multas por atraso en la ejecución del contrato, considerando el término anticipado del mismo.
• Argumentación CGR: Al momento en que Carabineros puso término al contrato mediante la resolución exenta N° 373, de 2015, el contr...