Contraloría - Dictamen N° 84497 2016

El Dictamen N° 84497 de 2016 rechaza la solicitud de reconsideración del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago respecto al Dictamen N° 102.902 de 2015. Confirma que el GORE debe pagar indemnizaciones por mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo en contrato de construcción.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
• Materia: Reconsideración de dictamen sobre pago de indemnizaciones por mayores gastos generales en contrato de construcción.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE) solicita reconsideración del Dictamen N° 102.902, de 2015, que le instruye pagar indemnizaciones a la empresa Transex Ltda. por mayores gastos generales derivados de aumentos de plazo en el contrato a suma alzada “Construcción Centro Cultural de Melipilla”.
• Hechos relevantes: El GORE argumenta que las ampliaciones de plazo (55 y 240 días) no generaron atrasos en la obra y que la responsabilidad recae en la unidad técnica. La empresa Transex Ltda. reclama por el incumplimiento del GORE del dictamen original.
• Documentación asociada: Oficio N° 102.902 de 2015, decretos N°s. 1.272 y 1.877, ambos de 2014, de la Municipalidad de Melipilla.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 146 y 147 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede la reconsideración del Dictamen N° 102.902 de 2015, que ordenó al GORE pagar indemn...