Contraloría - Dictamen N° 18166 2017

Dictamen 18166 de 2017 rechaza solicitud de reconsideración de Inmobiliaria y Constructora Inexo Ltda. respecto al Informe Final N° 833/2016 de la Contraloría Regional de Atacama. Se ratifican multas por atraso y se condiciona el pago final a la subsanación total de observaciones y cumplimiento normativo.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Inmobiliaria y Constructora Inexo Ltda.
• Materia: Reconsideración de informe final sobre construcción de jardín infantil y reclamaciones de pagos.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del Informe Final N° 833, de 2016, de la Contraloría Regional de Atacama, relacionado con el proyecto Jardín Infantil Rahue.
• Hechos relevantes: Disconformidad con los procedimientos de paralización parcial de obras y recepción provisoria, cobro de multas, estado de pago pendiente y solicitud de resciliación del contrato.
• Documentación asociada: Informe Final N° 833/2016 de la Contraloría Regional de Atacama.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Ley 18.575 (artículos 3, 5 y 8), Ley 19.880 (artículo 7), Ley 10.336 (artículo 21 B).
• Normativa contractual: Bases administrativas tipo aprobadas por resolución N° 157, de 2014, de la JUNJI.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Procedencia de reconsiderar conclusiones del Informe Final N° 833/2016 respecto a paralización de obras, multas, pago pendiente y resciliación.
• Argumentación CGR: La CGR desestima la reconsideración, señalando que la paralización de la obra no fue formalizada mediante acto administrativo, las multas por atraso son ...