Contraloría - Dictamen N° 24499 2018

Dictamen 24499 de 2018. Contraloría determina que no procede aplicar multa al Consorcio Puente Chacao por atraso en la entrega de la oficina principal, considerando que el plazo impuesto no armonizaba con los tiempos necesarios para la aprobación del Plan de Manejo Forestal.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Consorcio Puente Chacao S.A.
• Materia: Improcedencia de multa por atraso en entrega de oficina principal en contrato de diseño y construcción del Puente Chacao.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de Consorcio Puente Chacao S.A. para que se declare improcedente o se rebaje multa impuesta por atraso en la entrega de la oficina principal.
• Hechos relevantes: El Consorcio Puente Chacao S.A., adjudicatario del contrato “Diseño y construcción del Puente Chacao, Región de los Lagos”, fue multado por 32 días de atraso en la entrega de la oficina principal para la inspección fiscal, según folio Nº 95, de 29 de julio de 2014, del libro de obras digital. El Consorcio alega que el plazo de 60 días era imposible de cumplir debido a la necesidad de aprobación previa de un Plan de Manejo Forestal.
• Documentación asociada: Bases administrativas y técnicas aprobadas por decreto Nº 201, de 2013, del Ministerio de Obras Públicas y adjudicación por resolución N° 201, de igual año, de la Dirección General de Obras Públicas. Informes de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases administrativas y técnicas del contrato “Diseño y...