Civil - Rol C-689-2022

El 2º Juzgado de Letras de Iquique, en sentencia de 1 de abril de 2025, acoge parcialmente demanda por incumplimiento de contrato de construcción de obra pública. Condena al Fisco de Chile a pagar indemnización por gastos generales adeudados, rechazando otros rubros reclamados.

• Datos básicos del caso: Segundo Juzgado de Letras de Iquique, Causa Rol C-689-2022, Caratulado “ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A./I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE”, 1 de abril de 2025.

• Antecedentes procesales relevantes: ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. demanda en juicio ordinario de hacienda a FISCO DE CHILE, GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ, INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE e ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE, por incumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios y otras acciones. Los demandados contestan, oponiendo excepciones y solicitando el rechazo de la demanda. Se recibió la causa a prueba.

• Hechos acreditados: Existencia de un contrato de obra pública denominado “Reposición Estadio Tierra de Campeones, Iquique”, adjudicado a ICAFAL. Existencia de convenios entre los demandados para financiar y ejecutar el proyecto. Realización de modificaciones al proyecto original durante la ejecución de la obra. Aumento del plazo de ejecución mediante convenios ad referéndum.

• Cuestiones jurídicas sometidas al fallo: Determinar si existió incumplimiento contractual por parte de los demandados. Establecer si procede el pago de indemnizaciones por obras extraordinarias, reajuste de precios, mayores gastos generales y retraso en la recepción de etapas. Determinar la resp...