Contraloría - Dictamen N° 29754 2006

Dictamen 29754 del 2006. El aumento de obras debe aprobarse durante la vigencia del plazo de ejecución, salvo art. 101 Dto. 236/2002 Vivienda. La suscripción ante notario de la resolución por el contratista implica aceptación del aumento.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Director Serviu Metropolitano
• Materia: Aprobación de aumento de obras fuera del plazo de ejecución.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 355, de 2006, del Serviu Metropolitano, aprueba aumento de obras y ampliación de plazo para la ejecución de obras en “Habilitación Corredor Transporte Público Avda. Grecia, Tramo 2, Comuna de Ñuñoa”.
• Hechos relevantes: El plazo original expiró el 8 de junio de 2006.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículo 101.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Validez de la aprobación del aumento de obras fuera del plazo estipulado para su ejecución.
• Argumentación CGR: En resguardo del principio de irretroactividad de los actos de la Administración y del examen preventivo de juridicidad, las variaciones deben ser sancionadas durante la vigencia del plazo. Se exceptúa la situación del artículo 101 del Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
• Criterios establecidos: La suscripción ante notario de tres copias del acto que debe realizar el contratista constituye aceptación de su contenido y del valor total asignado.

V. PRONUNCIAMIENTO

• *Decisión principal...