Contraloría - Dictamen N° 57226 2008

Dictamen 57226 de 2008. Serviu Metropolitano. Observaciones a resolución que aprueba recepción de obras de reparación en población Claudio Arrau, Colina. Incumplimiento de requisitos en bases administrativas especiales y falta de acreditación de revisiones según Dto 236/2002 MINVU.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Serviu Metropolitano
• Materia: Observaciones a la resolución de aprobación del acta de recepción de obras de reparación.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Resolución N° 997, de 2008, del Serviu Metropolitano, que aprueba acta de recepción de las obras de reparación de 144 departamentos en la población "Claudio Arrau", comuna de Colina.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Validez de la aprobación del acta de recepción de obras de reparación, considerando el cumplimiento de las bases administrativas especiales y la normativa vigente.
• Argumentación CGR:
  • Improcedencia de la declaración jurada del contratista para acreditar la inexistencia de deudas por servicios básicos, requiriéndose comprobantes de pago según las bases administrativas.
  • Falta de presentación de certificados que acrediten la inexistencia de reclamos laborales, deudas previsionales y deudas por obras de alcantarillado y agua potable.
  • Ausencia de constancia de la recepción municipal de los trabajos, conforme a las bases administrativas.
  • Demora injustificada en la emisión del acto de aprobación, considerando la fecha de recepción de los trabajos.
  • Incumplimiento del artículo 130 del decreto N° 236, de 2002, del Minis...