Contraloría - Dictamen N° 38759 2012

Dictamen 38759/2012. Dirección de Arquitectura, Región de los Lagos, consulta sobre pago de indemnización por atraso en entrega de terreno. CGR indica que se debe aplicar el artículo 138 del DTO 75/2004 (MOP), ratificando criterio de dictámenes anteriores sobre gastos directos justificados.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Dirección de Arquitectura, Región de los Lagos
• Materia: Forma de pagar la indemnización por atraso en la entrega del terreno.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Consulta sobre el cálculo de la indemnización a la empresa Ingeniería y Constructora Ingesol Ltda. por atraso en la entrega de terrenos en la obra “Reposición Escuela Rural de Huelmo, Puerto Montt”.
• Hechos relevantes: La Contraloría Regional de Los Lagos concluyó que se cumplían los requisitos del artículo 138 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratos de Obras Públicas), para el pago de la indemnización.

III. MARCO NORMATIVO

• Decretos: decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas (artículos 137, 138, 146 y 147).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si la indemnización por atraso en la entrega de terrenos debe pagarse según los artículos 146 y 147 o según el artículo 138 del decreto N° 75, de 2004.
• Argumentación CGR: La Contraloría General indica que el artículo 138, inciso tercero, del decreto N° 75, de 2004, prevé una indemnización específica calculada sobre la base de los gastos directos justificados que haya tenido el contratista.
• *Jurisprudencia adminis...