Contraloría - Dictamen N° 39625 2012

Dictamen N° 39625, 2012, Contraloría rechaza resolución SERVIU Metropolitano N° 34/2012, liquidación contrato “Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Las Industrias” por observaciones no subsanadas según oficio 13326/2012, relativas a mediciones IRI y multas por atraso. Aplica jurisprudencia sobre correcta liquidación contractual.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: SERVIU Metropolitano
• Materia: Observaciones a la resolución de liquidación de contrato de obras públicas por falta de antecedentes.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) a la resolución N° 34, de 2012, del SERVIU Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato de las obras de “Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Las Industrias, Tramos 1, 2, 3 y 4 (Sector 2)”, comunas de Santiago, San Joaquín y La Granja.
• Hechos relevantes: La CGR formuló observaciones mediante el oficio N° 13.326, de 2012, las cuales no fueron subsanadas íntegramente.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinación de la correcta liquidación del contrato de obras públicas, específicamente en relación con las mediciones del Índice de Regularidad Internacional (IRI) y la aplicación de multas por incumplimiento en el avance de obra.
• Argumentación CGR: La CGR indica que no se remitieron la totalidad de las mediciones del Índice de Regularidad Internacional IRI en los tramos que componen el contrato. Tampoco consta la aplicación de las multas por incumplimiento en el avance de obra en los estados de pago Nos 5 y 6. Además, se observa que el cálculo d...