Contraloría - Dictamen N° 41530 2014

Dictamen N° 41.530 de 2014. Se rechaza requerimiento de pago de mayores gastos generales por congelamiento de plazo en contrato de construcción entre Municipalidad de Pichidegua e Inexca S.A., debido a caducidad del derecho por no reclamar en tiempo oportuno según bases del contrato.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Inexca S.A.
• Materia: Requerimiento de pago de mayores gastos generales directos e indirectos, costos financieros y utilidades por congelamiento de plazo en contrato de construcción con la Municipalidad de Pichidegua.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación ante la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins por falta de pago de mayores gastos derivados del congelamiento del plazo en el contrato denominado “Construcción Casetas Sanitarias Proyecto CCSS Lamarhue, Etapa I, Comuna de Pichidegua”.
• Hechos relevantes: Congelamiento del plazo del contrato por Decreto Alcaldicio N° 1.027, de 30 de marzo de 2010, estando vencido el plazo original de ejecución de la obra.

III. MARCO NORMATIVO

• Bases Administrativas Especiales: Punto 11, que establece un plazo de ejecución de 210 días corridos.
• Bases Generales: Punto 13.3.2, que establece multas por atraso, y punto 13.4, que regula la paralización de faenas.
• Cláusula Octava del Contrato: Plazo de 210 días corridos para la construcción.
• Decreto Alcaldicio N° 582, de 2010: Aumento del plazo original.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar si procede el pago de mayores gastos generales, costos financieros ...