Contraloría - Dictamen N° 44099 2015

Dictamen 44099/2015 instruye al SERVIU Metropolitano cumplir dictamen 71051/2013 sobre contrato con Constructora FV Ltda. y mayores costos por retrasos. Reitera necesidad de regularizar situación, recabando información y adoptando medidas pertinentes, bajo apercibimiento de recurrir a sede jurisdiccional.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Constructora FV Ltda.
• Materia: Incumplimiento de dictámenes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU). Obligatoriedad de los dictámenes de la Contraloría General de la República.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Presentación de la empresa Constructora FV Ltda. respecto al contrato a suma alzada “Habilitación Corredor de Transporte Público Las Industrias, entre calles Comercio y Lo Ovalle y Obras Anexas en tramo Curicó-Carlos Valdovinos”, comunas de Santiago y San Joaquín.
• Hechos relevantes: El dictamen N° 71.051, de 2013, instruyó al SERVIU esclarecer y regularizar la situación relativa a trabajos que, habiendo sido consultados como valor pro forma, debieron ser contratados por la adjudicataria, así como los mayores costos derivados de retrasos en las labores de pavimentación. El oficio N° 6.658, de 2015, reiteró tales instrucciones ante la falta de cumplimiento.
• Documentación asociada: Resolución Nº 264 de 2010 del SERVIU Metropolitano.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículo 74 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

IV. A...