Contraloría - Dictamen N° 44496 2015

El Dictamen N° 44496 de 2015 de la CGR, originado por la División de Infraestructura y Regulación, se pronuncia sobre la aplicación de multa y término anticipado de contrato de consultoría por la Dirección de Obras Portuarias, aplicando el criterio del dictamen 61438/2004, y se rechaza la reclamación del recurrente.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Acua Ingeniería SpA
• Materia: Juridicidad de la resolución que dispuso el término anticipado de contrato de consultoría y cobro de multa.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de pronunciamiento sobre la resolución exenta N° 267, de 2014, de la Dirección de Obras Portuarias, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que puso término anticipado al contrato a suma alzada “Diseño Construcción Facilidades Portuarias Turísticas Menores en Puerto Natales” y ordenó el cobro de multa por atraso.
• Hechos relevantes: La empresa reclama que no se verificó la causal de término anticipado, que el cálculo de los días de atraso es erróneo y que las medidas se dispusieron una vez vencido el plazo del contrato.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas (Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría).
• Normativa específica: Artículos 8° y 37 de las Bases Administrativas de la licitación.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la juridicidad del término anticipado del contrato y el cobro de la multa impuesta a la empresa consultora.
• Argumentación CGR: El cálculo de la multa se realizó correctamente considerando días corri...