Contraloría - Dictamen N° 44747 2015

Dictamen 44747 de 2015. Contraloría General atiende solicitud de reconsideración sobre modificaciones a contratos de obra pública. Reitera requisitos para indemnización por mayores gastos generales según Dto 74/2005 MOP. Instruye explicitar motivos de aumentos de plazo y variaciones de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Wulf Hitschfeld Javier y Compañía Limitada (reconsideración Oficio N° 5.289, de 2014, Contraloría Regional de Los Lagos)
• Materia: Instrucciones sobre modificaciones de contratos de obra pública e indemnización por mayores gastos generales.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración de oficio que denegó indemnización por gastos generales derivados de aumentos de plazo y paralización de obras en contrato a suma alzada "Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero, comuna de Purranque, Región de Los Lagos". El recurrente alega responsabilidad de la Administración en aumentos de plazo y paralizaciones, invalidando la renuncia a indemnizaciones en convenios ad referéndum.

III. MARCO NORMATIVO

• Reglamentos: Artículos 146, 147 y 148 del decreto N° 74, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas (MOOPP).

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar procedencia de indemnización por mayores gastos generales ante aumentos de plazo y paralizaciones de obra en contrato a suma alzada, considerando renuncia a indemnizaciones en convenios ad referéndum.
• Argumentación CGR: Reitera jurisprudencia sobre requisitos para indemnización por mayores gastos generales: modificación ...