Contraloría - Dictamen N° 44753 2015

Dictamen 44753 de 2015. Subsecretaría de Educación. Solución de estados de pago de contrato de obra pública Liceo Abate Molina de Talca. Aplicación Dto. 108/2009 MOP. CGR instruye subsanar pagos conforme a normativa e informar a Contraloría Regional del Maule.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Copcisa S.A. Agencia en Chile
• Materia: Solución de estados de pago de contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Reclamo por atrasos en la tramitación de los estados de pago N°s 8 y siguientes del contrato de obra pública “Liceo Abate Molina de Talca”, adjudicado mediante resolución N° 30, de 2011, de la Dirección de Arquitectura, Región del Maule, solicitando la solución de los intereses derivados y lo adeudado respecto de los estados de pago N°s 10 y 11.
• Hechos relevantes: La Dirección de Arquitectura indica que solo le correspondió la gestión técnica y administrativa del proyecto, mientras que la Municipalidad de Talca y el Ministerio de Educación debían transferir los recursos. La Municipalidad indica que sus labores se limitan a recibir los estados de pago visados por la Dirección de Arquitectura y remitirlos al Ministerio de Educación para su pago. La Subsecretaría de Educación da cuenta de las transferencias efectuadas, las que, en su concepto, se ajustarían al convenio de transferencia celebrado con la municipalidad.

III. MARCO NORMATIVO

• Ley N° 18.091: Artículo 16, inciso cuarto.
• Decreto N° 108 de 2009, del Ministerio de Obras Públicas: Aprueba Bases Administrativas Generales para...