Contraloría - Dictamen N° 69984 2015

Dictamen 69984 de 2015. Se rechaza solicitud de Luis Navarro S.A. contra SERVIU Los Lagos, sobre indemnización por mayores gastos generales en contrato de mejoramiento Avda. Pdte. Ibáñez. No aplica art. 92, inc. 2, dto. 236/2002, ya que los planos tardíos corresponden a obras adicionales, no a la obra original.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Luis Navarro González, en representación de la empresa constructora Luis Navarro S.A.
• Materia: Improcedencia de la indemnización por mayores gastos generales en contrato de obra pública.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Solicitud de reconsideración del oficio N° 4.738, de 2014, de la Contraloría Regional de Los Lagos, que rechazó una reclamación contra el SERVIU Los Lagos.
• Hechos relevantes:
  • La reclamación original se basó en la negativa del SERVIU a otorgar un aumento de plazo de 60 días corridos en el contrato “Mejoramiento Avda. Pdte. Ibáñez, 1a Etapa, tramo Ejército-Austral, Puerto Montt, Región de Los Lagos”.
  • El aumento de plazo se solicitó por un atraso derivado del reemplazo de un colector agrietado y la demora en el traslado de postes de líneas eléctricas y de telecomunicaciones.
  • El recurrente argumenta que la demora en la entrega de los planos definitivos del colector y la tardanza en el traslado de los postes configuran la hipótesis del artículo 92, inciso segundo, del decreto N° 236, de 2002, dando derecho a un aumento de plazo con reajustes y pago de mayores gastos generales.

III. MARCO NORMATIVO

• *dto 236/2002 VIVIE art/92 inc/2: Este artículo establece que si la falta de entrega del te...