Contraloría - Dictamen N° 12781 2018

El Dictamen N° 12.781 de 2018 cursa con alcance el Decreto N° 8 de 2018 del Ministerio de Obras Públicas, que modifica la concesión de la Autopista Concepción - Cabrero, señalando retrasos en correcciones de proyectos y plazos de ejecución de obras.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministro de Obras Públicas
• Materia: Cursa con alcance el Decreto N° 8, de 2018, del Ministerio de Obras Públicas, que modifica por razones de interés público las características de las obras y servicios del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada “Concesión Autopista Concepción - Cabrero”.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: Modificación, por razones de interés público, de las características de las obras y servicios del contrato de concesión.
• Hechos relevantes: Se observan retrasos en la entrega de las correcciones de los proyectos N°s 1, 19, 20, 24, 25, 29, 30 y 32, y en los plazos de ejecución de las obras N°s 1 “Conexión Directa Soterramiento Rotonda Bonilla” y 29 “Calle de Servicio Puentes Negros Norte, Peaje Troncal II (Ruta O-97-N)”, dispuestos por el decreto N° 336, de 2015, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Argumentación CGR: Se deben adoptar las medidas que correspondan respecto a los retrasos observados.

V. PRONUNCIAMIENTO

• Decisión principal: Se ha tomado razón del decreto del epígrafe con el alcance indicado respecto de los retrasos....