Contraloría - Dictamen N° E7945 2020

Dictamen N° E7945 del 1 de junio de 2020. La CGR cursa con alcance decreto del Ministerio de Obras Públicas que modifica contrato de concesión de "Aeródromo La Florida", prorrogando plazo por interés público, pero advierte sobre la falta de anticipación en la relicitación, según el artículo 25 de la Ley de Concesiones.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Toma de razón de decreto que modifica contrato de concesión del Aeródromo La Florida de La Serena y prórroga de su plazo.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) analiza el Decreto N° 49, de 2020, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que modifica por razones de interés público, las características de las obras y servicios del contrato de concesión del "Aeródromo La Florida de La Serena", prorrogando su duración.
• Hechos relevantes: El MOP fundamenta la prórroga en que el plazo de la concesión se extinguía en abril de 2020, se encuentra desarrollando un proceso de licitación de la obra pública fiscal que se estima finalizará más allá del término de la concesión actual (apertura de ofertas económicas en junio de 2020), y que sería deseable extender la prórroga hasta octubre de 2020.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 25, inciso tercero, del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, fijado por el Decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de la prórroga del plazo de la concesión ante la falta de anticip...