Contraloría - Dictamen N° E16053 2025

Dictamen N° E16053 del 30 de enero de 2025, de la Contraloría General de la República, sobre el Ministerio de Obras Públicas, que cursa con alcance el decreto N° 186, de 2024, que modifica un contrato de concesión. Se aplica el artículo 25 del D.S. N° 900 de 1996, referente a la licitación de nuevas concesiones.

I. IDENTIFICACIÓN

• Recurrente: Ministerio de Obras Públicas
• Materia: Modificación de contrato de concesión de obra pública con prórroga de plazo y exigencia de cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Concesiones.

II. ANTECEDENTES

• Contexto de la consulta: La Contraloría General de la República (CGR) analiza el decreto N° 186, de 2024, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que modifica las características de obras y servicios del contrato de concesión “Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región”.
• Hechos relevantes: La modificación, motivada por razones de interés público, incluye una nueva prórroga del plazo de duración del contrato para asegurar la continuidad de la concesión.

III. MARCO NORMATIVO

• Leyes: Artículo 25 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 900, de 1996, del Ministerio de Obras Públicas.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO

• Cuestión jurídica principal: Determinar la procedencia de cursar un decreto que modifica un contrato de concesión de obra pública, prorrogando su plazo, en el contexto de la obligación legal de licitar nuevamente las obras una vez concluido el plazo original de la concesión, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Concesiones.
• Argumentación CGR:...