Suprema - Rol 30490-2014

La Corte Suprema rechaza los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por Constructora Leandro Sembler contra el Fisco, confirmando la sentencia que desestimó la demanda por cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios.

• Datos básicos del caso Constructora Leandro Sembler e Hijo S.A. demandó al Fisco de Chile (representado por el Consejo de Defensa del Estado) por cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios.

• Antecedentes procesales relevantes El Primer Juzgado de Letras de Arica rechazó la demanda con costas. La Corte de Apelaciones de Arica confirmó la sentencia. La demandante interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo.

• Hechos establecidos a) Celebración de contrato de construcción de obra pública, adjudicación a la demandante y plazo de ejecución de 120 días desde el 11 de junio de 2009. b) Entrega del terreno el 30 de julio de 2009, con constancia de la existencia de una matriz de agua y una pasarela (servicios públicos). c) La matriz fue deshabilitada el 2 de noviembre de 2009, pero la pasarela no fue retirada. d) La obra se terminó con un atraso de 70 días al plazo pactado (ya aumentado en 20 días). e) La demandante conocía la existencia de la matriz y la pasarela desde el 20 de mayo de 2009. f) El primer requerimiento de traslado de los servicios se realizó el 19 de agosto de 2009, sin prueba de otros requerimientos.

• Cuestiones jurídicas sometidas al conocimiento de la Corte

1. Si la sentencia recurrida incurrió en omisión de consideraciones de hecho y...