Contraloría - Dictamen N° 84152 2016

La Contraloría determinó que no procede el cobro de multas por atraso si el contratista no está en mora al término del plazo, debiendo cobrarse la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

• Contrato de suministro e instalación de muebles de cocina para el conjunto habitacional “Brown Norte N° 325” suscrito el 24 de octubre de 2014 entre Carabineros de Chile y un proveedor.
• Carabineros de Chile emitió la resolución exenta N° 373, de 2015, ordenando el término del contrato y el cobro de multas por atraso en la ejecución.
• El proveedor, a través de su representante Luis Villalón Poblete, reclamó la falta de regularización de la situación por parte de la repartición pública.
• El dictamen previo (41506/2016) requirió a Carabineros verificar si el contratista tuvo acceso a las viviendas para cumplir el convenio, considerando la fecha de término del 2 de febrero de 2015.
• Carabineros informó que el acceso a los inmuebles fue posible hasta la fecha de término, a pesar de que a...