Civil - Rol N° C-1498-2015
Juzgado La Ligua rechaza demanda por incumplimiento contractual municipal
Abstracto
El tribunal rechazó la demanda por resolución de contrato e indemnización de perjuicios. Se determinó que el contratista incumplió el contrato al no presentar documentación para pagos y ceder crédito de forma anticipada, impidiendo acreditar mora municipal.
Resumen
- La demanda fue interpuesta por contra la Ilustre Municipalidad de Zapallar, solicitando la resolución de un contrato de ejecución de obra y el pago de perjuicios patrimoniales y no patrimoniales.
- El contrato, celebrado el 14 de abril de 2015 bajo modalidad de suma alzada por $32.218.929, correspondía a la construcción de un cierre perimetral en Zapallar.
- El demandante alegó incumplimiento municipal en el pago de los Estados de Pago N° 1 y N° 2, además de culpar al municipio por retrasos y modificaciones en el sistema constructivo.
- La Ilustre Municipalidad de Zapallar defendió que no existió incumplimiento de su parte, atribuyendo los problemas al contratista, quien no presentó la documentación completa para los pagos y cedió el crédito de la Factura N° 185 a Logros ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora