Contraloría - Dictamen N° 1346 2006
Reconsideración de Criterio Contraloría: Recepción Tácita de Obras y Multas por Atraso
Abstracto
La Contraloría reconsidera sus dictámenes previos sobre recepción tácita de obras, al no configurarse ésta en un caso concreto, revocando exenciones de multas por atraso y recomendando buenas prácticas municipales.
Resumen
- Principio sobre Recepción Tácita de Obras: La recepción tácita ocurre cuando la Administración pública inaugura o entrega una obra inconclusa al uso público, cesando la responsabilidad del contratista por problemas posteriores, salvo excepciones de fallas constructivas, ejecución defectuosa o materiales de mala calidad.
- Efecto Liberatorio de la Recepción Tácita: La configuración de una recepción tácita de obras exime al contratista de la responsabilidad por atrasos posteriores a su ocurrencia.
- Procedimiento Obligatorio de Recepción Provisoria: Las bases administrativas establecen un procedimiento reglado y obligatorio para la recepción provisoria de obras, el cual no puede ser obviado unilateralmente por la Municipalidad.
- Requisito de Conformidad con Bases Administrativas: La solic...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora