Contraloría - Dictamen N° 57042 2006

La Contraloría analiza la solicitud de reembolso de una póliza de garantía y gastos asociados, determinando que la Dirección Regional de Arquitectura debe descontar valores por obras no ejecutadas y asumir costos por demoras injustificadas en la liquidación de un contrato de construcción.

• La Dirección Regional de Arquitectura debe descontar, en la liquidación de un contrato de construcción, los valores correspondientes a partidas no ejecutadas por el contratista.
• La Dirección Regional de Arquitectura debe asumir el costo directo de obras ejecutadas por la empresa por observaciones del Servicio, siempre que estas no se refieran a fallas constructivas o mala calidad de materiales.
• Los criterios para el descuento de partidas no ejecutadas y la asunción de costos por observaciones se fundamentan en el decreto N° 15 de 1992 y el actual decreto N° 75 de 2004, ambos del Ministerio de Obras Públicas.
• Se debe reembolsar a la empresa contratista los gastos en que incurrió durante el período en que el Servicio demoró injustificadamente la tramitación de la resolución de recepc...