Contraloría - Dictamen N° 34005 2007

Dictamen analiza cálculo de multa por atraso en obra pública, determinando improcedente considerar todo el período de reparo sin deducir días empleados por contratista.

• El contrato para la 'Construcción Cuartel Policía de Investigaciones, Puerto Aysén' tenía un plazo de ejecución original, con prórrogas aprobadas, que expiró el 28 de noviembre de 2006.
• El inspector fiscal ratificó el 27 de noviembre de 2006 como la fecha real de término de las obras.
• La recepción provisional de las obras fue otorgada el 15 de marzo de 2007, luego de que la comisión receptora constatara que las observaciones formuladas habían sido subsanadas por el contratista para el 7 de febrero de 2007.
• El artículo 166, inciso primero, del Decreto N° 75/2004 del Ministerio de Obras Públicas establece que una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción de la obra al inspector fiscal, quien verificará dicho término y el fiel cumplimiento del con...