Contraloría - Dictamen N° 39868 2007

La Contraloría rechaza reclamos de constructora por mayores gastos generales y ampliación de plazo, determinando su responsabilidad por deficiencias del terreno y la correcta aplicación de normas contractuales y criterios jurisprudenciales.

• Las bases contractuales, incluyendo el Decreto N° 236/2002, el artículo 17 de las Bases Administrativas Especiales y el punto 2.2 de las Normas de Presentación de Propuestas Técnicas, obligaban al contratista a verificar las condiciones del terreno y entregar un informe de mecánica de suelos previo a la ejecución de las obras.
• Se estipuló que cualquier modificación a los planos originales de fundaciones, estructuras u otros, derivada de las condiciones del sitio, sería de exclusiva responsabilidad y costo del contratista.
• La empresa constructora Origen Limitada incumplió su obligación de verificar adecuadamente las condiciones del terreno antes de iniciar los trabajos, lo que resultó en el descubrimiento de problemas de suelo (saturación, napa freática) durante la ejecución.
• La par...