Contraloría - Dictamen N° 49949 2007

La Contraloría General analiza el retardo en la emisión de resoluciones para obras de emergencia, concluyendo que la demora fue justificada por la previa reasignación de fondos necesaria para su financiamiento, ajustándose a la normativa vigente.

• Obras declaradas de emergencia debido a intensas lluvias en julio de 2006, cuya ejecución fue resuelta por el Ministerio de Obras Públicas con retardo en la emisión de sus resoluciones.
• Las obras de emergencia fueron declaradas mediante decretos supremos N°s 507, 523 y 863 del año 2006.
• La adjudicación de dichas obras y la celebración de los convenios respectivos se efectuaron entre julio y octubre de 2006.
• Las resoluciones administrativas correspondientes a las obras contratadas fueron emitidas recién el 7 de diciembre de 2006.
• El artículo 2º del Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, estipula que 'Para contratar cualquier obra deberá existir previamente autorización de fondos'.
• La Contraloría Gener...