Contraloría - Dictamen N° 13201 2008

La Contraloría rechaza el término anticipado de un contrato de obra pública y un decreto de emergencia por considerarlos extemporáneos, ya que el plazo de ejecución de las obras había vencido al momento de dictarse dichas medidas.

• Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 95 de la Dirección de Obras Portuarias, que disponía el término anticipado de contrato con DESCO S.A. por "Reposición Infraestructura Terrestre Caleta Portales, V Región".
• Contraloría General también se abstuvo de tramitar el decreto N° 38 del Ministerio de Obras Públicas, que declaraba emergencia y autorizaba contratación por trato directo para la misma obra.
• La principal causal de rechazo de la resolución N° 95 fue su carácter extemporáneo, al haber sido dictada con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.
• El contrato se rige por el Reglamento de Contratos de Obra Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas.
• El contrato fue adjudi...