Contraloría - Dictamen N° 27886 2008

La Contraloría establece que la inauguración oficial de una obra inconclusa y su entrega a uso genera recepción tácita, eximiendo al contratista de multas por atrasos producidos solo desde ese instante, no antes.

• La inauguración oficial de una obra inconclusa, seguida de su entrega al uso, genera la recepción tácita de la obra por parte de la Administración.
• La Administración incumple la normativa reguladora en materia de recepción cuando procede a la inauguración oficial de una obra inconclusa y la entrega al uso.
• La recepción tácita de una obra exime al contratista de la aplicación de multas por atrasos producidos únicamente a partir del instante en que dicha recepción ha operado.
• El mecanismo de recepción tácita de obras no puede ser entendido como una vía para eximir al contratista de responsabilidad por atrasos ocurridos con anterioridad a la fecha en que opera la recepción tácita.
• La jurisprudencia administrativa, incluyendo dictámenes como el N° 32.860/2000, N° 21.173/2001 y N° 1.3...