Contraloría - Dictamen N° 29559 2008

La Contraloría General se abstiene de aprobar la liquidación final de un contrato de obra pública por discrepancias en las fechas de conclusión y otras inconsistencias, requiriendo aclaración para la aplicación de sanciones.

• La Contraloría General se abstuvo de dar curso a la resolución N° 102/2008 del Ministerio de Obras Públicas, que aprobaba la liquidación final de un contrato de obra.
• La abstención se debió a la falta de claridad sobre la fecha de conclusión de las labores del contratista, existiendo discrepancia entre el acta de recepción única (70 días) y el formulario de calificación (89 días).
• La Contraloría exige al Servicio precisar la fecha de conclusión de las obras para evaluar la aplicación de eventuales sanciones.
• Se identifica una demora de más de cinco meses en la recepción única y calificación de las obras, pese a que el término de ejecución ocurrió el 3 de diciembre de 2006.
• El convenio de trato directo contempla la aplicación de multas por atraso en la ejecución de las obras, segú...