Contraloría - Dictamen N° 59260 2008
Dictamen Contraloría: Aceptación de Plazo de Obra Implica Renuncia a Reajustes
Abstracto
La Contraloría General cursa con alcance la ampliación de plazo para la obra "Corredor Transporte Público San Joaquín", advirtiendo que la suscripción del acto por el contratista implica aceptación y renuncia a reajustes y mayores gastos.
Resumen
- La Contraloría General dio curso con alcance a la Resolución N° 812 de 2008 del Serviu Metropolitano.
- La Resolución N° 812 de 2008 aprobó una ampliación de plazo para la obra "Construcción Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Las industrias".
- La obra en cuestión se ubica en las comunas de Santiago, San Joaquín y La Granja.
- La Contraloría observa que la suscripción por el contratista de tres copias del acto administrativo que aprueba la ampliación de plazo, según lo dispuesto en su resuelvo N° 2, es un hecho relevante.
- La protocolización de una de esas copias del acto también debe ser considerada.
- La acción de suscribir y protocolizar el acto administrativo por el contratista constituirá una aceptación de su contenido.
- Como consecuencia jurídica de dicha aceptación...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora