Contraloría - Dictamen N° 61534 2008

Dictamen que acoge indemnización a constructora por mayores costos directos (maquinaria y combustible) debido a atraso en entrega de terrenos, modificando criterio previo al distinguir caso de maquinaria ociosa de uso continuo en condiciones adversas.

• Requerimiento de "Constructora Besalco S.A." para reexaminar el criterio del oficio N° 3.357/2007, que negó la indemnización por mayores costos de combustible derivados de atrasos en la ejecución de obra pública.
• El oficio N° 3.357/2007 había negado la procedencia de incluir el costo del combustible en la indemnización por mayores gastos directos, basándose en el dictamen N° 7.629/2001.
• La empresa argumentó que el dictamen N° 7.629/2001 no era aplicable, dado que se refería a un caso donde la maquinaria estuvo paralizada (ociosa), a diferencia de su situación donde la maquinaria se utilizó permanentemente en condiciones adversas.
• La resolución N° 206/2007 había sancionado un convenio que otorgó indemnización solo por mayores gastos de maquinaria, sin reconocer el aumento de costo e...