Contraloría - Dictamen N° 61977 2008

Contraloría rechaza decreto modificatorio de adjudicación de línea eléctrica, argumentando que atrasos no constituyen fuerza mayor y la modificación eximiría de multas y ejecución de garantía.

• La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso al decreto N° 260 de 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
• El decreto N° 260/2008 pretendía modificar el decreto N° 163/2005, que adjudicó los derechos de explotación y ejecución de la obra 'Línea de Transmisión Charrúa - Nueva Temuco 2x220 kv'.
• La abstención de tramitar se fundamenta en la falta de nuevos antecedentes de hecho o derecho que permitan variar el criterio legal previamente sustentado por la Contraloría.
• Los decretos N° 163/2005 y N° 231/2004 establecen el plazo máximo para la entrada en operación comercial de la obra, correspondiente al Hito 4.
• El plazo máximo fijado para la entrada en operación comercial fue de 37 meses, contado desde el 16 de junio de 2005, fecha de publicación del...