Contraloría - Dictamen N° 2425 2009

La Contraloría General de la República objeta una resolución de Vialidad que aprueba mayor valor por reajuste e indemnización en un contrato de obras públicas, señalando diversas irregularidades en el cálculo, justificación y plazos aplicados.

• La Contraloría General de la República se abstiene de dar curso a la resolución N° 1.238/2008 de la Dirección de Vialidad, que aprobaba un mayor valor por reajuste, interés e indemnización y la liquidación final del contrato "Mejoramiento y Construcción Ruta M-80-N".
• Se objeta el cálculo de la indemnización por atrasos en el programa de trabajo, señalando que la resolución consideró cuatro períodos cuando solo correspondían dos, dado que la empresa renunció expresamente al beneficio en los convenios modificatorios N° 1, 4 y 5.
• Los períodos válidos para el cálculo de la indemnización por atrasos, según la Contraloría, son el comprendido entre el 10 de agosto de 2000 (convenio N° 1) y el 17 de julio de 2001 (convenio N° 2), y el que medió entre este último y el 11 de febrero de 2002 (c...