Contraloría - Dictamen N° 31460 2009
Dictamen Contraloría: Legalidad de multas por atraso en contrato Estadio Víctor Jara
Abstracto
Contraloría General confirma legalidad de multas aplicadas por IND a consultora por atraso en ejecución del contrato 'Normalización Proyecto Obra Nueva Estadio Víctor Jara', basándose en cláusulas contractuales y normativas vigentes.
Resumen
- La Empresa Klein e Inostrosa Consultores Limitada reclamó ante la Contraloría General la ilegalidad de multas impuestas por el Instituto Nacional de Deportes (IND) por atraso en la ejecución del contrato de consultoría 'Normalización Proyecto Obra Nueva Estadio Víctor Jara'.
- El contrato, adjudicado por trato directo y aprobado por resolución N° 163 de 2005, establecía un precio de $94.000.000 y un plazo de ejecución de 167 días.
- La resolución N° 163, en su punto 6.12, facultó al IND para aplicar multas por incumplimiento de plazos en la entrega de trabajos y correcciones, o por atrasos generales en la ejecución.
- La consultora argumentó haber finalizado el trabajo el 16 de noviembre de 2006, previo a la fecha de término pactada, y que la aplicación administrativa de multas por parte...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora