Contraloría - Dictamen N° 36838 2009

La Contraloría General determina que la Administración debe pagar obras extraordinarias por subdimensionamiento de pavimento y costos de mantención por demora en recepción provisoria, pero rechaza indemnización por costos financieros de atrasos en pagos.

• Ferrovial Agroman Chile S.A. solicitó el pago de obras extraordinarias por deficiencias en el diseño de desvíos y accesos de la obra "Mejoramiento Ruta 60-CH, Villa Dulce Torquemada Etapa II", así como gastos de mantención y generales por demora en la recepción provisoria.
• La empresa también reclamó indemnización por costos financieros debido a atrasos en la tramitación y pago de solicitudes de ejecución inmediata de obras.
• La Dirección de Vialidad argumentó que las bases administrativas responsabilizan al contratista por el mantenimiento de desvíos y que los costos debieron ser incluidos en la oferta.
• Sin embargo, la Dirección de Vialidad reconoció que hubo un subdimensionamiento de la estructura del pavimento en los ramales de desvío, lo que provocó reventones y la necesidad de t...