Contraloría - Dictamen N° 42796 2009
Dictamen Contraloría: Rechazo de ampliación de plazo y mayores gastos generales
Abstracto
La Contraloría General se abstiene de aprobar una resolución del SERVIU Metropolitano que otorgaba una ampliación de plazo y mayores gastos generales en un contrato de obras, por falta de acreditación de las razones que motivaron la paralización y alteración del proyecto.
Resumen
- Dictamen N° 042796N09 de la Contraloría General de la República, de fecha 08-08-2009, que versa sobre la aprobación de ampliación de plazo y mayores gastos generales en un contrato de obras.
- La resolución N° 130 de 2009 del SERVIU Metropolitano aprobó una ampliación de plazo de 200 días corridos para el contrato "Construcción, Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida Grecia Tramo Dr. Johow - Avenida Américo Vespucio".
- Dicha resolución también aprobó el derecho a percibir mayores gastos generales por un monto de $183.895.660.
- El contrato original fue sancionado a través de la Resolución N° 1028 de 2007.
- La empresa contratista involucrada es ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A.
- La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución del SERVIU M...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora