Contraloría - Dictamen N° 56552 2009

La Contraloría analiza la procedencia de una multa por atraso en obra pública, determinando la necesidad de clarificar la fecha efectiva de término para aplicar correctamente los plazos y normativas aplicables.

• El dictamen aborda la solicitud de reconsideración presentada por la empresa Constructora Con Pax S.A. respecto a la aplicación de una multa por 31 días de atraso en la obra "Rehabilitación Ruta 60-Ch".
• La empresa argumentó que el período de reparación fue considerado parte del plazo original de la obra y no una adición, y que la obra fue entregada al uso público antes de su recepción formal.
• Una resolución previa (informe SCT 126/08) consideró que 31 días se emplearon en reparaciones, fijando una nueva fecha de término del contrato el 7 de octubre de 2006, justificando así la multa.
• El análisis se basa en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (Decreto N° 15/1992), aplicable al caso por el artículo 3° transitorio del Decreto N° 75/2004.
• El artículo 160 del Decreto N° 15/...