Contraloría - Dictamen N° 1368 2011
Reconsideración de dictamen sobre modificaciones de obras públicas y responsabilidades
Abstracto
La Contraloría General de la República analiza una solicitud de reconsideración de un dictamen previo sobre la modificación de obras públicas viales, determinando la correcta aplicación de normas y la justificación de los retrasos.
Resumen
- La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) solicitó la reconsideración del Dictamen N° 19.487/2010, el cual se pronunció sobre el Decreto N° 106/2010 del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
- El Decreto N° 106/2010 formalizó modificaciones a las características de las obras y servicios del proyecto "Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar", y aprobó un Convenio Ad-Referéndum N° 1, con base en la Resolución Exenta N° 3.795/2007.
- La solicitud de reconsideración se centró en la determinación de responsabilidades por el retraso en la emisión del Decreto N° 106/2010, que formalizó la Resolución Exenta N° 3.795/2007.
- El artículo 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas (texto refundido fijado por Decreto N° 900/1996) establece el procedimiento para modificar obras o...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora