Contraloría - Dictamen N° 2933 2011
Dictamen Contraloría: Alegaciones Constructora Obra Riego Parque Metropolitano
Abstracto
Contraloría analiza reclamos de ARQUIOS Ltda. sobre obra de riego en Parque Metropolitano, abordando errores de diseño, pagos, término anticipado y naturaleza de contratos a suma alzada.
Resumen
- Dictamen de la Contraloría General de la República analizó las alegaciones de la Constructora ARQUIOS Ltda. respecto a la ejecución de la obra "Reposición y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego" del Parque Metropolitano de Santiago.
- ARQUIOS Ltda. sostuvo que divergencias entre el diseño y las condiciones del terreno provocaron atrasos y la ejecución de trabajos no contemplados, generando mayores costos de excavación y personal no previstos en la oferta.
- La constructora alegó haber recibido pago parcial por obras adicionales, cuyo costo real superaba la valorización subestimada por la empresa, sin que se materializara una revisión prometida por la inspección técnica.
- Se imputó al inspector técnico la exigencia de piezas no especificadas en planos, modificación de mate...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora