Contraloría - Dictamen N° 40 2011
Contraloría rechaza reconsideración sobre multas y garantías de contrato de salud
Abstracto
La Contraloría General rechaza solicitud de reconsideración del Servicio de Salud Talcahuano sobre multas por atraso contractual y devolución de garantías, ratificando dictamen previo que declaró improcedencia de dichas multas.
Resumen
- El Servicio de Salud Talcahuano solicitó la reconsideración del dictamen N° 6.238/2010, el cual había dejado sin efecto oficios anteriores y declarado la improcedencia de multas por atraso contractual aplicadas a la empresa Constructora JCE S.A., disponiendo la devolución de montos retenidos por concepto de boletas de garantía para el contrato de "Normalización Hospital Las Higueras, Talcahuano".
- El Servicio requirente argumentó que, a pesar de la recepción errónea de las obras el 1° de diciembre de 2006, estas permanecieron inconclusas con posterioridad, justificando la aplicación de multas por atraso.
- Subsidiariamente, el Servicio de Salud Talcahuano invocó la incompetencia de la Contraloría General para pronunciarse sobre la procedencia de las multas, debido al carácter litigioso ...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora