Contraloría - Dictamen N° 15828 2011
Dictamen Contraloría: Plazo notificación fuerza mayor en contratos de obra Ejército
Abstracto
La Contraloría General aclara que el contratista del Ejército tiene un plazo de 30 días corridos para comunicar la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito, en lugar de los 10 días indicados en la transcripción del contrato.
Resumen
- La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 1403/2010 del Comando de Infraestructura del Ejército, que aprueba un contrato por trato directo.
- El contrato aprobado corresponde a la ejecución de la obra denominada 'Reparación y Remodelación de Dependencias de la 2da. BRIGACOR', ubicada en Panamericana Norte S/N°, comuna de Pozo Almonte, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.
- Se identificó una discrepancia en el plazo para comunicar la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito en el contrato aprobado, respecto a lo indicado en su transcripción.
- La transcripción del contrato establecía que el contratista disponía de un plazo de 10 días corridos para comunicar sucesos de fuerza mayor o caso fortuito que justificaran retrasos.
- La interpretación de la Contraloría se fund...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora