Contraloría - Dictamen N° 41251 2011

Contraloría resuelve que municipalidad debe pagar gastos generales por extensión de plazo de obra, pero no costos de garantía, y ordena agilizar recepción municipal, desestimando intereses penales no pactados.

• El dictamen analiza la procedencia del pago de gastos generales, reembolso de gastos financieros y demora en la recepción municipal definitiva de la obra denominada “Reposición Parcial y Ampliación Escuela Básica E-664, comuna de Peñaflor”.
• La licitación pública se rige por los principios de estricta sujeción a las bases administrativas y de igualdad de los oferentes.
• El artículo 146 del Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, permite modificar el programa de trabajo ante circunstancias especiales, indemnizando al contratista si procede por los perjuicios ocasionados.
• El artículo 147 del mismo reglamento establece que, si se aumenta el plazo del contrato en virtud del artículo 146, se indemnizará al contratista por los mayores gastos generales proporcionales a dic...