Contraloría - Dictamen N° 44229 2011
Contraloría: Mayor gasto general por paralización de obra pública.
Abstracto
La Contraloría determina que la Municipalidad debe indemnizar al contratista por mayores gastos generales derivados de la paralización de obras, ordenada para evaluar daños por terremoto, conforme a la normativa de contratos de obras públicas.
Resumen
- El contratista Don Ernesto Johansen Sanguino reclamó a la Municipalidad de Paine el pago de mayores gastos generales.
- El reclamo se originó por la paralización de las obras del contrato "Ampliación Escuela F-820, Elías Sánchez Ortúzar" durante 127 días.
- La paralización fue instruida por el Inspector Técnico para evaluar los daños ocasionados por el terremoto del 27 de febrero de 2010.
- El contrato estipula que el contratista se compromete a ejecutar la obra según las Bases Administrativas Generales, Especiales, Técnicas y anexos del llamado a licitación.
- Los antecedentes señalados en las bases y anexos son conocidos y aceptados por las partes, formando parte integrante del acuerdo de voluntades.
- Las Bases Administrativas Generales (decreto N° 879, 2008) establecen que el reglame...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora