Contraloría - Dictamen N° 46186 2011

Contraloría rechaza solicitud de reconsideración para el pago de mayores gastos generales en contrato de obras públicas, al determinar que retrasos en estados de pago no habilitan dicha indemnización según normativa aplicable.

• El marco jurídico aplicable para el pago de mayores gastos generales en contratos de obra pública, y las causales que lo fundamentan, se rigen por lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
• El artículo 121 del Decreto N° 236/2002 establece que el retraso en la cancelación de los estados de pago, por causas no imputables al contratista, da lugar a la actualización de estos al valor UF de la fecha de pago y precisa que la indemnización por mayores gastos generales contemplada en dicho artículo es la única que el contratista puede percibir por tal concepto.
• Las dificultades financieras o retrasos en la tramitación y pago de estados de pago, aun cuando motiven una alteración de la programación financiera o una ampliación de plazo ...