Contraloría - Dictamen N° 46991 2011

Contraloría rechaza indemnización solicitada por contratista por atrasos en entrega de terrenos, al no concurrir los requisitos legales para su procedencia.

• El dictamen aborda la solicitud de indemnización interpuesta por Besalco S.A. por mayores costos, argumentando demoras en la entrega de terrenos para la obra "Reposición Ruta 126".
• La solicitud se fundamenta en el artículo 138 del Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, que regula los contratos de obras públicas.
• El artículo 137 del Dto 75/2004 establece que el calendario de entrega de terrenos se fijará en las bases administrativas, y en su defecto, la entrega se realizará dentro de los 15 días siguientes a la fecha indicada.
• El artículo 138 del Dto 75/2004 prescribe que si la falta de entrega de terrenos no es imputable al contratista y le ocasiona atrasos, se indemnizarán los daños sobre la base de gastos directos justificados y verificados por la inspección fi...