Contraloría - Dictamen N° 58859 2011

Contraloría rechaza reclamo por multas y valorización de aumentos en contrato de obra, al no acreditarse paralización ni improcedencia en cálculo según bases, pero solicita justificación de contrataciones directas.

• Procedencia de aplicación de multas en contrato a suma alzada por no existir paralización de faenas que demorase el proyecto.
• Valorización de aumentos de obra se ajustó a lo señalado por las bases de licitación, determinándose la aplicación correcta de multas por atraso.
• Constructora Coex Limitada solicitó reconsideración de dictamen de Contraloría Regional sobre multa por atraso y valorización de aumentos de obra en el proyecto 'Construcción Centro de Salud Río Negro Hornopirén'.
• La sociedad reclamante alegó que el atraso se debió a una paralización de faenas de 117 días dispuesta por el Servicio de Salud, solicitando el pago de gastos generales y utilidades calculados según oferta.
• La Contraloría determinó que problemas en fundaciones motivaron aumentos de obra y ampliación de ...