Contraloría - Dictamen N° 59916 2011
Reconsideración dictamen sobre obras a suma alzada, disminuciones y multas
Abstracto
Contraloría analiza reconsideración sobre multas y disminuciones en obras a suma alzada, ordenando pago por partidas sobredimensionadas pero confirmando reducción de luminarias por cambio de proyecto.
Resumen
- Dictamen de la Contraloría General de la República que analiza una solicitud de reconsideración sobre obras públicas.
- El dictamen evalúa la procedencia de disminuciones de obras y la aplicación de multas por atraso en los contratos "Construcción Plaza Tranque Seco" y "Construcción Cancha Tranque Seco" en Valparaíso.
- El contratista alegó que los atrasos se debieron a correcciones necesarias en el proyecto eléctrico proporcionado por el SERVIU y que no renunció a reclamar mayores gastos generales.
- El proyecto eléctrico fue entregado por el SERVIU, sin aprobación municipal inicial, y requirió modificaciones posteriores por observaciones técnicas, lo cual fue gestionado por el contratista.
- Se determinó que las correcciones al proyecto eléctrico solo afectaron el contrato de la plaza,...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora