Contraloría - Dictamen N° 73595 2011

Contraloría se abstiene de aprobar devolución de retenciones del contrato 'Reparación Puente Llacolén' por falta de constancia de multas por atraso o prórrogas, a pesar de que las obras finalizaron fuera del plazo original.

• La Dirección de Vialidad emitió la resolución N° 950/2011, que autoriza la devolución de las retenciones del contrato 'Reparación de Emergencia Puente Llacolén Provincia de Concepción, Región del Bio-Bio'.
• La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a dicha resolución, al no advertir la aplicación de multas por atraso.
• La abstención se funda en que el plazo de ejecución del contrato expiró el 22 de noviembre de 2010, sin que existan antecedentes de prórrogas formalizadas por acto administrativo.
• Las obras del contrato finalizaron el 13 de diciembre de 2010, posterior a la fecha de expiración del plazo contractual, sin que conste la aplicación de multas por atraso.
• No se advierte la constancia de una prórroga, otorgada por acto administrativo, que haya extendido...