Contraloría - Dictamen N° 9810 2012
Dictamen Contraloría: Indemnización por aumento de plazo y gastos generales en contratos
Abstracto
La Contraloría analiza la procedencia de indemnización por mayores gastos generales en contratos de obras públicas, estableciendo que se otorga solo si el aumento de plazo obedece a deficiencias del proyecto o demoras administrativas, no a incrementos de obra.
Resumen
- El dictamen aborda el pago de indemnización por mayores gastos generales en la contratación, aplicando jurisprudencia.
- Dictamen N° 009810N12 de 18-02-2012, originado en la División de Infraestructura y Regulación, confirma y reactiva dictámenes previos, aplicando criterio jurisprudencial.
- La solicitud de reconsideración se refiere a oficios que sancionaron pagos por indemnización de gastos generales en el contrato "Reposición, Ampliación de la Ruta 25, Sector Circunvalación a Calama III Etapa".
- Los recurrentes argumentan que los aumentos de plazo convenidos como extra-proporcionales dan derecho a indemnización por gastos generales, al no estar asociados a incrementos de obra sino a deficiencias del proyecto y demoras en el pago de valores pro forma por el mandante.
- El contrato es...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora