Contraloría - Dictamen N° 9831 2012
Dictamen Contraloría: Reconsideración pagos y gastos generales contrato Hospital Osorno
Abstracto
La Contraloría General reconsidera oficio previo sobre pagos por modificación de enchufes y canales de aguas lluvias, así como gastos generales por atrasos, en contrato a suma alzada para el Hospital Base de Osorno.
Resumen
- El contratista debe ejecutar las obras conforme a las bases administrativas generales y especiales, especificaciones técnicas y planos aprobados del contrato para la "Normalización Hospital Base de Osorno".
- Los proponentes tienen la obligación de revisar y verificar la concordancia de los antecedentes del proyecto durante la licitación; la falta de solicitud de aclaraciones sobre errores o omisiones impide reclamos posteriores por cobros o indemnizaciones.
- La jurisprudencia administrativa de la Contraloría (Dictamen N° 44.066/2009) establece que las diferencias o contradicciones en los antecedentes de licitación son responsabilidad de la Administración, salvo que los oferentes pudieran haberlas advertido fácilmente.
- La Contraloría reconsideró su dictamen previo sobre pagos por relo...
Desbloquea el contenido completo gratis
Regístrate ahora para acceder a todas las respuestas y características completas de nuestro asistente legal.
Iniciar Sesión
Ingresa tu correo electrónico abajo para iniciar sesión en tu cuenta
O continuar con
Investigación Jurídica con IA
Ahorra cientos de horas al mes con la nueva plataforma para encontrar y analizar jurisprudencia instantáneamente con inteligencia artificial.
Prueba ahora